Suministro de gas natural en las sedes adscritas a los servicios centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
El Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha publicado la licitación «Suministro de gas natural en las sedes adscritas a los servicios centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática» en Madrid. El presupuesto base de licitación es de 22.211 €. El plazo de presentación de ofertas ya ha finalizado.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 09123000. Puedes consultar el detalle y la documentación de este contrato en la fuente oficial.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 09123000.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
- Ubicación
- Madrid, Comunidad de Madrid
- Presupuesto base
- 22.211 €
- Fin de plazo
- 12/06/2026
- CPV
- 09123000
- Adjudicatario
- Multiservicios Tecnológicos, S.A. · 19.941 €
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación31/07/2026
- Fin de presentación de ofertas12/06/2026
- Adjudicación30/07/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Competencia moderada: un buen encaje técnico y de precio marca la diferencia. (15 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 92%)
Quién suele ganar contratos así
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.Madrid | 3,8 M€ |
| Naturgy Clientes Empresas, S.A.U.Segovia | 1,3 M€ |
| TOTALENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA S.A.Toledo | 725.000 € |
| A62338827Mallorca | 186.000 € |
| REPSOL BUTANO, S.A.Comunidad de Madrid | 166.000 € |
| ENERGREEN MOBILITY, S.L.Madrid | 162.000 € |
| Endesa Energía S.A.U.Valencia/València | 113.000 € |
| ENERXIA GALEGA MAIS SLUMadrid | 102.000 € |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector concentrado: los 5 mayores adjudicatarios copan el 92.0% del importe. Diferénciate en calidad o especialización.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 0.0% (rango 0.0%–9.5%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 22.211 €.
¿En qué estado se encuentra la licitación?
El plazo de presentación de ofertas ya ha finalizado.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Suministro de gas natural en las sedes adscritas a los servicios centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática», clasificado bajo el código CPV 09123000.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
- Contratación de servicios de asistencia técnica para la dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en las obras de la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (exp. 06/2026).
- El objeto de este contrato es el suministro e instalación de visillos, estores manuales y estores motorizados, según necesidades, para distintas sedes del MPTMD en el municipio de Madrid.
- Servicios de logística, paquetería y mensajería urgente diaria para el envío y distribución de documentos y paquetes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en Madrid.
- 4ª prórroga del contrato de “Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de las sedes de los servicios centrales en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (expedientes 06/2023, 13/2024, 31/2024, 28/2025, 45/2025 y 01/2026)”
- 2ª Prórroga del contrato de servicios de logística, paquetería y mensajería urgente diaria para el envío y distribución de documentos y paquetes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en Madrid (expte. 23/2024).
- Contrato de suministro e instalación del revestimiento de entelados de las salas y despachos históricos del Palacio de Villamejor, sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.