El presente contrato tiene por objeto la realización de la producción escenográfica, montaje y desmontaje para la exposición "La generación del cambio. Estudiantes contra Franco" a celebrar en el Born Centre de Cultura i Memoria del Museo de Historia de Barcelona.
Licitación pública de Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: «El presente contrato tiene por objeto la realización de la producción escenográfica, montaje y desmontaje para la exposición "La generación del cambio. Estudiantes contra Franco" a celebrar en el Born Centre de Cultura i Memoria del Museo de Historia de Barcelona.» en Barcelona. El presupuesto base de licitación es de 463.245 €. El plazo de presentación de ofertas ya ha finalizado.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 92520000. Puedes consultar el detalle y la documentación de este contrato en la fuente oficial.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 92520000.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
- Ubicación
- Barcelona, Cataluña
- Presupuesto base
- 463.245 €
- Fin de plazo
- 20/07/2026
- CPV
- 92520000
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación19/06/2026
- Fin de presentación de ofertas20/07/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (50 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 36.5%)
Quién suele ganar contratos así
| MAGMACULTURA SLEspaña | 598.000 € |
| ECRA Servicios Integrales de Arte, S.L.Madrid | 483.000 € |
| Sabbia Conservación y Restauración, S.L.Segovia | 218.000 € |
| FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS S.A.Madrid | 213.000 € |
| JOSEARTE, SLValencia/València | 198.000 € |
| TALHER S.A.Madrid | 198.000 € |
| ARTE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, S.L. (ÁRTYCO)Huesca | 198.000 € |
| ESPIRAL XESTION CULTURALPontevedra | 162.000 € |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector fragmentado: 50 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 0.0% (rango 0.0%–3.0%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 463.245 €.
¿En qué estado se encuentra la licitación?
El plazo de presentación de ofertas ya ha finalizado.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «El presente contrato tiene por objeto la realización de la producción escenográfica, montaje y desmontaje para la exposición "La generación del cambio. Estudiantes contra Franco" a celebrar en el Born Centre de Cultura i Memoria del Museo de Historia de Barcelona.», clasificado bajo el código CPV 92520000.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
- Contrato de servicios de reparación y puesta a punto integral de lámparas, apliques y faroles históricos ubicados en las zonas nobles del Palacio de Villamejor (sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática).
- Contratación de servicios de asistencia técnica para la dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en las obras de la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (exp. 06/2026).
- El objeto de este contrato es el suministro e instalación de visillos, estores manuales y estores motorizados, según necesidades, para distintas sedes del MPTMD en el municipio de Madrid.
- Servicios de logística, paquetería y mensajería urgente diaria para el envío y distribución de documentos y paquetes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en Madrid.
- 4ª prórroga del contrato de “Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de las sedes de los servicios centrales en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (expedientes 06/2023, 13/2024, 31/2024, 28/2025, 45/2025 y 01/2026)”
- 2ª Prórroga del contrato de servicios de logística, paquetería y mensajería urgente diaria para el envío y distribución de documentos y paquetes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en Madrid (expte. 23/2024).