Servicio de Asistencia Técnica al Ayuntamiento de Sevilla para la realización de los trabajos que se describen a continuación: redacción de los proyectos de ejecución, estudios de seguridad y salud, así como, los trabajos de dirección de las obras, dirección de ejecución y coordinación de seg. y salud, en la fase de ejecución de obras correspondientes a dos actuaciones en dos fases.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla convoca el contrato público «Servicio de Asistencia Técnica al Ayuntamiento de Sevilla para la realización de los trabajos que se describen a continuación: redacción de los proyectos de ejecución, estudios de seguridad y salud, así como, los trabajos de dirección de las obras, dirección de ejecución y coordinación de seg. y salud, en la fase de ejecución de obras correspondientes a dos actuaciones en dos fases.» en Sevilla. El presupuesto base de licitación es de 373.865 €. El plazo de presentación de ofertas ya ha finalizado.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 71200000. Puedes consultar el detalle y la documentación de este contrato en la fuente oficial.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 71200000.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla
- Ubicación
- Sevilla, Andalucía
- Presupuesto base
- 373.865 €
- Fin de plazo
- 20/05/2026
- CPV
- 71200000
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación15/04/2026
- Fin de presentación de ofertas20/05/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (121 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 74.8%)
Quién suele ganar contratos así
| CONSTRUCCIONES P. SANCHEZ RODRIGUEZ S.LZamora | 4,7 M€ |
| BIC Restauración y Conservación SLCastilla y León | 4,6 M€ |
| IPYDO-LAQUANT, UTEAlicante/Alacant | 1,3 M€ |
| UTE VIRAI PSP LNGZamora | 655.000 € |
| UTE SAMPEDRO-CUENCAAsturias | 236.000 € |
| JAVIER COUTO GRANJAPontevedra | 198.000 € |
| Francisco Javier Terrados CepedaSevilla | 190.000 € |
| DON ADOLFO MALDONADO MARTÍN Y “TRASDÓS TÉCNICAS Y ARQUITECTURAS DE CUENCA, S.L.P.” UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO, abreviadamente «UTE MALDONADO-TRASDÓS VALLECAS 71»Madrid | 166.000 € |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector concentrado: los 5 mayores adjudicatarios copan el 74.8% del importe. Diferénciate en calidad o especialización.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 12.5% (rango 0.0%–25.2%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 373.865 €.
¿En qué estado se encuentra la licitación?
El plazo de presentación de ofertas ya ha finalizado.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Servicio de Asistencia Técnica al Ayuntamiento de Sevilla para la realización de los trabajos que se describen a continuación: redacción de los proyectos de ejecución, estudios de seguridad y salud, así como, los trabajos de dirección de las obras, dirección de ejecución y coordinación de seg. y salud, en la fase de ejecución de obras correspondientes a dos actuaciones en dos fases.», clasificado bajo el código CPV 71200000.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla
- Programa de atención especializada a colectivos en riesgo o situación de exclusión social
- Control de acceso, limpieza base y de mantenimiento y prevención de daños en los evacuatorios públicos instalados por el Ayuntamiento de Sevilla, en el entorno de la Carrera Oficial de la Semana Santa en los años 2026, 2027, y 2028
- Servicio de montaje, mantenimiento, desmontaje y alquiler de módulos prefabricados para compartimentación y distribución de oficinas, evacuatorios y otras dependencias durante las Fiestas Mayores de la Ciudad.
- Servicio de catering para actos y eventos institucionales a celebrar en diversos lugares de la ciudad de Sevilla
- Servicio de mantenimiento de las Instalaciones de aparatos elevadores y prestaciones asociadas en los edificios municipales y colegios públicos de Sevilla (2 Lotes)
- Contratación del suministro de banderas de la UE, España, Andalucía y Sevilla en diversos tamaños, para uso en actos oficiales, dependencias y espacios públicos del Ayuntamiento de Sevilla.