Ejecución de las obras del "Proyecto actualizado del abastecimiento de agua a Jaca, TT.MM. de Villanúa, Castiello de Jaca y Jaca (Huesca)" y su "Adenda 06/24"
La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha convocado una licitación pública para la ejecución de las obras del proyecto actualizado de abastecimiento de agua a Jaca y los términos municipales de Villanúa y Castiello de Jaca (Huesca), incluida su adenda 06/24. El presupuesto base asciende a 6.589.765 € (CPV 45240000, obras hidráulicas).
Es un contrato de obra hidráulica de abastecimiento. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 21 de agosto de 2026.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 45240000.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
- Ubicación
- Huesca, Aragón
- Presupuesto base
- 6.589.765 €
- Fin de plazo
- 21/08/2026
- CPV
- 45240000
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación12/06/2026
- Fin de presentación de ofertas21/08/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (59 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 31.9%)
Quién suele ganar contratos así
| GONZALEZ SOTO, S.A.Murcia | 4,2 M€ |
| ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAUMurcia | 3,7 M€ |
| GLOBAL OMNIUM CONTRUCCION, S.A. - PEREZ MORENO, S.A.U. - ROVER MARITIME, S.L.Canarias | 3,4 M€ |
| BECSA, S.A.Valencia/València | 3,1 M€ |
| SACYR AGUA S.L.Melilla | 3,0 M€ |
| TARESCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SL Y MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SAAsturias | 2,9 M€ |
| PENINSULAR DE CONTRATAS, S.A.Jaén | 2,9 M€ |
| SERANCO S.A.U.Madrid | 2,6 M€ |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector fragmentado: 59 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 5.2% (rango 0.6%–13.4%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España, S.A. (Acuaes), sociedad estatal adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica.
¿Cuál es el presupuesto del contrato?
El presupuesto base de licitación asciende a 6.589.765 euros.
¿Hasta cuándo se pueden presentar ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 21 de agosto de 2026.
¿Qué obras incluye?
Las obras de abastecimiento de agua a Jaca y a los municipios de Villanúa y Castiello de Jaca (Huesca).
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
- Servicio de Prevención ajeno de riesgos laborales para las oficinas de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES). Vigilancia de la Salud. ACE/0623.3/26/PRLA/01.
- Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras incluidas en el "Proyecto Actualizado de Abastecimiento de Agua a Jaca, TT.MM. de Villanúa, Castiello de Jaca y Jaca (Huesca) y Adenda 06/24"
- Ejecución de las obras del Proyecto de "Mejora del abastecimiento a Huelma (Jaén)"
- Servicios de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en la Supervisión y Control de la Ejecución, en la Coordinación de Seguridad y Salud y en la Coordinación y Control Medioambiental de las obras del Proyecto de Construcción de “Mejoras en el Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Huelma". (Jaén)"
- Suministro en régimen de renting, sin opción de compra, de equipos fotocopiadoras multifunción, con mantenimiento, para las oficinas de ACUAES.
- Servicios de limpieza de la red de alcantarillado interna, vaciado y mantenimiento del pozo de bombeo, con la frecuencia de cuatro intervenciones anuales, de las instalaciones de la oficina de ACUAES en calle Andador Publio Cordón Munilla, nº 1, de Zaragoza..