Contrato de obras conservación del interior de la Iglesia de Santiago de Benicalaf. Segundo tramo de la nave y capillas interiores
Licitación pública de Alcaldía del Ayuntamiento de Benavites: «Contrato de obras conservación del interior de la Iglesia de Santiago de Benicalaf. Segundo tramo de la nave y capillas interiores» en Valencia/València. El presupuesto base de licitación es de 39.865 €. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 25/08/2026.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 45212350. Revisa la documentación oficial, valora si encaja con tu actividad y presenta tu oferta con LicitaPilot.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 45212350.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Benavites
- Ubicación
- Valencia/València, Comunitat Valenciana
- Presupuesto base
- 39.865 €
- Fin de plazo
- 25/08/2026
- CPV
- 45212350
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación12/08/2026
- Fin de presentación de ofertas25/08/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (273 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 33%)
Quién suele ganar contratos así
| UTE Aldesa-coalvi-vinaelectric | 38,9 M€ |
| TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, SAValencia/València | 19,4 M€ |
| U56480593Madrid | 13,6 M€ |
| Aldesa Construcciones SA | 12,6 M€ |
| CONTRATAS Y VENTAS SA | 8,1 M€ |
| GRUPO BERTOLIN, SAU - GUEROLA INFRAESTRUCTURAS, SLUValencia/València | 7,6 M€ |
| IMESAPI S.A.Madrid | 5,7 M€ |
| PROYECON GALICIA,S.A.Gran Canaria | 5,3 M€ |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- Plazo ajustado: quedan 10 días para presentar. Organiza la documentación cuanto antes.
- Sector fragmentado: 273 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 5.3% (rango 0.5%–13.5%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Benavites.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 39.865 €.
¿Hasta cuándo se pueden presentar ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 25/08/2026.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Contrato de obras conservación del interior de la Iglesia de Santiago de Benicalaf. Segundo tramo de la nave y capillas interiores», clasificado bajo el código CPV 45212350.