Contrato de obras para la construcción de la segunda fase de nichos en la ampliación del Cementerio de Gandia.
Licitación pública de Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía: «Contrato de obras para la construcción de la segunda fase de nichos en la ampliación del Cementerio de Gandia.» en Valencia/València. El presupuesto base de licitación es de 99.122 €. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 26/08/2026.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 45215400. Revisa la documentación oficial, valora si encaja con tu actividad y presenta tu oferta con LicitaPilot.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 45215400.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
- Ubicación
- Valencia/València, Comunitat Valenciana
- Presupuesto base
- 99.122 €
- Fin de plazo
- 26/08/2026
- CPV
- 45215400
- Adjudicatario
- CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L. · 67.403 €
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación05/08/2026
- Fin de presentación de ofertas26/08/2026
- Adjudicación01/10/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (928 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 14.8%)
Quién suele ganar contratos así
| UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - ACCIONA INDUSTRIAL, S.A.Valladolid | 55,8 M€ |
| TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A.Valencia/València | 23,1 M€ |
| CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.A Coruña | 21,8 M€ |
| UTE Dragados Sa-tecsa Empresa Constructora Sa- Siecsa Construccion Y Servicios SA | 20,3 M€ |
| UTE Las Tablas | 19,5 M€ |
| UTE Aldesa-coalvi-vinaelectric | 19,5 M€ |
| PROYECON GALICIA,S.A.Pontevedra | 14,6 M€ |
| CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.Zaragoza | 14,5 M€ |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector fragmentado: 928 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 5.0% (rango 0.5%–13.0%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 99.122 €.
¿Hasta cuándo se pueden presentar ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 26/08/2026.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Contrato de obras para la construcción de la segunda fase de nichos en la ampliación del Cementerio de Gandia.», clasificado bajo el código CPV 45215400.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
- Contrato de obras consistente en la ejecución del proyecto actualizado de actuaciones en el CEIP Mondúber, derivado de la modificación de la delegación de competencias_ EDIFICANT.
- Contrato derivado del SDA-002/2025 de servicios consistente en la organización y desarrollo de la celebración del Dia de les Biblioteques concierto Canta Canalla, Plaza Rei Jaume I.
- Contrato de servicios consistente en la realización de la organización y ejecución del Forum Jove. Prórroga primera.
- Contrato de servicios para la redacción del proyecto y dirección de las obras de mejora del parc Ausiàs March. Adjudicació directa ganador concurso de ideas (CONT-067/2024).
- Contrato de servicios para la elaboración del proyecto de ejecución de un bloque residencial con 6 VPP en parcela situada en Avda. de Benirredrà 8 de Gandia.
- Contrato privado consistente en actuación musical del grupo LA BRESH en Gandia.