CerradaCerradoCPV 45233252

Contrato de obras adoquinado calle Les Parres entre Benicalaf y Calle Forn y entre calle José Berenguer y Calle Valencia.

Pleno del Ayuntamiento de BenavitesValencia/València, Comunitat ValencianaHasta 09/06/2026

El Ayuntamiento de Benavites convoca un contrato de obras de adoquinado en calle Les Parres (entre Benicalaf y Forn). Importe: 61.575,99 € | Estado: Abierta.

Proyecto de mejora de infraestructura vial y pavimentación. Admite ofertas hasta el 9 de junio de 2026.

No se te escapará ninguna como esta

Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 45233252.

Crear alerta gratis

Datos de la licitación

Presupuesto base de licitación
61.576 €
Organismo
Pleno del Ayuntamiento de Benavites
Ubicación
Valencia/València, Comunitat Valenciana
Presupuesto base
61.576 €
Fin de plazo
09/06/2026
CPV
45233252

Estado de la tramitación

  1. Anuncio de licitación
    14/05/2026
  2. Fin de presentación de ofertas
    09/06/2026
  3. Adjudicación
    03/07/2026

Documentos y pliegos

Análisis de esta licitación

En este sector (CPV 45) se han adjudicado 5963 contratos. Los adjudicatarios bajaron de media un 9,1% (mediana 5,2%).
Precio ganador estimado para esta licitación: 53.325 €61.207 € (según la baja típica del sector).
Tu encaje con esta licitación
Precio recomendado para tu oferta
Tus competidores probables en este contrato
Seguimiento y alertas de licitaciones así

Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.

Crear cuenta gratis

Informe de la licitación

Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.

Descargar informe (PDF)
Competencia Alta

Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (1001 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 18.6%)

Quién suele ganar contratos así

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.Madrid81,1 M€
UTE AZVI-CHMValencia/València58,9 M€
UTE OHL-OGENSACáceres58,4 M€
VIAS Y CONSTRUCCIONES SACastellón/Castelló53,3 M€
Enclavamientos Señaliza Ferroviaria37,8 M€
THALES ESPAÑA GRP SAUEspaña28,4 M€
Siemens Rail Automation SAComunitat Valenciana28,3 M€
Azvi SA26,0 M€

Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).

Riesgos y oportunidades

  • El plazo de presentación ya ha finalizado.
  • Sector fragmentado: 1001 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
  • La baja mediana adjudicada en el sector es del 5.2% (rango 0.6%–13.4%): úsala como referencia para tu oferta económica.

Preguntas frecuentes

¿Qué organismo convoca?

Pleno del Ayuntamiento de Benavites.

¿Cuál es el presupuesto?

61.575,99 euros.

¿Cuál es el plazo?

Admite ofertas hasta el 9 de junio de 2026.

¿Cuál es el objeto de las obras?

Adoquinado en calle Les Parres, entre Benicalaf y Calle Forn, y entre José Berenguer y Calle Valencia.

Guías para presentarte a esta licitación

Otras licitaciones de Pleno del Ayuntamiento de Benavites