Contrato de obras para la ejecución del Plan de Caminos Municipal 2026-2027.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés convoca el contrato público «Contrato de obras para la ejecución del Plan de Caminos Municipal 2026-2027.» en Asturias. El presupuesto base de licitación es de 460.071 €. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 24/08/2026.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 45233223. Consulta los pliegos, los requisitos de solvencia y los plazos, y prepara tu oferta con LicitaPilot.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 45233223.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés
- Ubicación
- Asturias, Principado de Asturias
- Presupuesto base
- 460.071 €
- Fin de plazo
- 24/08/2026
- CPV
- 45233223
- Adjudicatario
- PAVITEK 2010 S.L.; Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias SL · 223.000 €
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación01/10/2026
- Fin de presentación de ofertas24/08/2026
- Adjudicación21/09/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (1296 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 16.8%)
Quién suele ganar contratos así
| UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES-AZVIMadrid | 88,7 M€ |
| FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.Madrid | 83,1 M€ |
| UTE AZVI-CHMValencia/València | 58,9 M€ |
| UTE OHL-OGENSACáceres | 58,4 M€ |
| VIAS Y CONSTRUCCIONES SAMadrid | 53,8 M€ |
| Enclavamientos Señaliza Ferroviaria | 37,8 M€ |
| UTE RENOVACION XATIVA-ALC | 34,8 M€ |
| UTE CHM-AZVI | 34,8 M€ |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector fragmentado: 1296 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 5.0% (rango 0.5%–13.0%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 460.071 €.
¿Hasta cuándo se pueden presentar ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 24/08/2026.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Contrato de obras para la ejecución del Plan de Caminos Municipal 2026-2027.», clasificado bajo el código CPV 45233223.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés
- Enajenación mediante subasta pública de varios vehículos municipales.
- Contrato de obras para la renovación de pavimento en las calles Nené Losada Rico, La Asturianina y Margarita Salas de Luarca (Valdés).
- Enajenación mediante subasta pública de varias parcelas de titularidad municipal.
- Contrato de obras para la renovación de pavimento en las calles Nené Losada Rico, La Asturianina y Margarita Salas de Luarca (Valdés).
- Contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de repoblaciones en el Concejo de Valdés (Villagermonde y Cadavedo) 2026.
- El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio de recepción, atención e información turística en la Oficina de Turismo de Luarca.