Contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección de las obras de reordenación, regeneración y reconstrucción de la fachada marítima de Cullera y sus inmediaciones, de acuerdo con el Plan de Actuación Integrada para la Reconstrucción de Cullera.
Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera convoca el contrato público «Contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección de las obras de reordenación, regeneración y reconstrucción de la fachada marítima de Cullera y sus inmediaciones, de acuerdo con el Plan de Actuación Integrada para la Reconstrucción de Cullera.» en Valencia/València. El presupuesto base de licitación es de 272.793 €. El plazo de presentación de ofertas ya ha finalizado.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 71317200. Puedes consultar el detalle y la documentación de este contrato en la fuente oficial.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 71317200.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera
- Ubicación
- Valencia/València, Comunitat Valenciana
- Presupuesto base
- 272.793 €
- Fin de plazo
- 08/06/2026
- CPV
- 71317200
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación15/05/2026
- Fin de presentación de ofertas08/06/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (365 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 45.2%)
Quién suele ganar contratos así
| Alstom Transporte, S.A.U.ESPAÑA | 11,9 M€ |
| SENER MOBILITY, S.A.España | 5,1 M€ |
| UTE ACCESOS PUERTO BARCELONA | 3,9 M€ |
| UTE ESTEYCO GEOCONTROL SAITEC | 3,9 M€ |
| UTE Logroño Miranda | 1,9 M€ |
| UTE Ingerop Tpf Getinsa | 1,9 M€ |
| INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.Madrid | 1,2 M€ |
| Talleres Alegria SACórdoba | 1,1 M€ |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector fragmentado: 365 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 12.5% (rango 0.0%–25.2%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 272.793 €.
¿En qué estado se encuentra la licitación?
El plazo de presentación de ofertas ya ha finalizado.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección de las obras de reordenación, regeneración y reconstrucción de la fachada marítima de Cullera y sus inmediaciones, de acuerdo con el Plan de Actuación Integrada para la Reconstrucción de Cullera.», clasificado bajo el código CPV 71317200.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera
- Servicios de atención a la dependencia (SAD) 2026
- Contrato basado para la prestación del servicio de agencias de viaje del Ayuntamiento de Cullera para el desplazamiento y alojamiento de la Comitiva Oficial a la ciudad hermanada de Jever, derivado del acuerdo marco EXPTE 2459/24/CSI de la Diputación de Valencia
- Obras de ejecución de 48 nichos de 160 cm de anchura y urbanización para ampliación de bloque en Departamento Parte Nueva
- Contrato de obras de rehabilitación del Pont de la Bega de Cullera
- 1ª prórroga del Contrato Basado suministro energía eléctrica, derivado del acuerdo marco 2640/24/CSI Diputación de Valencia
- 1ª prórroga del contrato de servicio de ambulancia para los eventos y actividades deportivas organizadas por el MI Ayuntamiento de Cullera