Contratación del diseño, elaboración, decoración, montaje, desmontaje y entrega de 3 carrozas, una para la CABALGATA DE LA ILUSIÓN, otra para el PASACALLES DE CARNAVAL y otra para la CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA para la Delegación de Feria y Fiestas del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, para los años 2026 y 2027, y dos posibles prórrogas anuales.
Licitación pública de Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra: «Contratación del diseño, elaboración, decoración, montaje, desmontaje y entrega de 3 carrozas, una para la CABALGATA DE LA ILUSIÓN, otra para el PASACALLES DE CARNAVAL y otra para la CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA para la Delegación de Feria y Fiestas del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, para los años 2026 y 2027, y dos posibles prórrogas anuales.» en Córdoba. El presupuesto base de licitación es de 13.430 €. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30/07/2026.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 39298900. Revisa la documentación oficial, valora si encaja con tu actividad y presenta tu oferta con LicitaPilot.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 39298900.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra
- Ubicación
- Córdoba, Andalucía
- Presupuesto base
- 13.430 €
- Fin de plazo
- 30/07/2026
- CPV
- 39298900
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación15/07/2026
- Fin de presentación de ofertas30/07/2026
- Adjudicación31/08/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (113 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 55.5%)
Quién suele ganar contratos así
| OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.ASevilla | 1,4 M€ |
| OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, S.A.La Rioja | 1,1 M€ |
| MONDO IBERICA, S.A.U.Madrid | 835.000 € |
| LIMONTA SPORT IBERICA,SL.Región de Murcia | 471.000 € |
| DECORACION Y PAISAJE SAMadrid | 300.000 € |
| QUALITY SPORT,2014 S.LCuenca | 293.000 € |
| FIELDTURF POLIGRAS,S.ACanarias | 223.000 € |
| BITPROM INVESTMENTS S.L.Alicante/Alacant | 202.000 € |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector fragmentado: 113 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 8.8% (rango 0.0%–28.6%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 13.430 €.
¿Hasta cuándo se pueden presentar ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30/07/2026.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Contratación del diseño, elaboración, decoración, montaje, desmontaje y entrega de 3 carrozas, una para la CABALGATA DE LA ILUSIÓN, otra para el PASACALLES DE CARNAVAL y otra para la CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA para la Delegación de Feria y Fiestas del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, para los años 2026 y 2027, y dos posibles prórrogas anuales.», clasificado bajo el código CPV 39298900.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra
- Contrato de Obras para la Reforma de los Jardines situados en el PAU R2- FASE I de la localidad de Cabra (Córdoba)
- Concesión de Servicios de Bar Cafetería de la Estación de Autobuses de la localidad de Cabra (Córdoba)
- Servicio de redacción del proyecto básico y ejecución de obras, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, estudio de libro del edificio y la posterior ejecución de las obras de construcción de seis viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, en el marco del capítulo VII del real decreto 853/2021 de 5 de octubre
- Contratación de redacción de proyecto, estudio básico de seguridad y salud, dirección técnica y coordinación de seguridad y salud para las obras de remodelación de espacios públicos en bloque 8 de la Urbanización Pedro Garfias en Cabra (Córdoba)
- Contratación del servicio de catering para diversos actos organizados por la Delegación de Feria y Fiestas del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), Para los años 2026 y 2027, con posibilidad de prórroga anual de hasta dos años
- Contratación de las obras de Construcción de un depósito de agua en la ladera oeste del promotorio conocido como Atalaya de Cabra (Córdoba), del Plan de Actuación Integrado de Cabra: Cabra Crece Contigo, financiado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y en un 15% por el Ilmo. Ayuntamiento de Cabra.