Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de obras en A Limia (Ourense), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) convoca el contrato público «Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de obras en A Limia (Ourense), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.» en Ourense. El presupuesto base de licitación es de 2.686.720 €. El contrato ha sido adjudicado a EXCAVACIONES MANUEL ALVAREZ CASADO SL; EXTRANOR OURENSE SL; excavaciones vide s.l.; BENITO BASTOS SA; Ramón Goas Fernández; AMITRANSGAL S.L.; EXPLOTACIONS MEDIOAMBIENTAIS, S.L.U.; Desmaco slu; AGRO ESTEVEZ SL; Forward obras y medioambiente, S.L.U.; EXCAVACIONES J.CARREIRA, S.L.; excavaciones sabino s.l; APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS DE GALICIA, S.L.; EXCAVE2000 SL; SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L; EXCAVACIONES GONI, S.L.; Excavaciones y Proyectos Galicia S.L.; SERVICIOS Y MAQUINARIA SEYMASA S.L, por un importe de 0 €.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 45500000. Puedes consultar el detalle y la documentación de este contrato en la fuente oficial.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 45500000.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
- Ubicación
- Ourense, Galicia
- Presupuesto base
- 2.686.720 €
- Fin de plazo
- 11/03/2024
- CPV
- 45500000
- Adjudicatario
- EXCAVACIONES MANUEL ALVAREZ CASADO SL; EXTRANOR OURENSE SL; excavaciones vide s.l.; BENITO BASTOS SA; Ramón Goas Fernández; AMITRANSGAL S.L.; EXPLOTACIONS MEDIOAMBIENTAIS, S.L.U.; Desmaco slu; AGRO ESTEVEZ SL; Forward obras y medioambiente, S.L.U.; EXCAVACIONES J.CARREIRA, S.L.; excavaciones sabino s.l; APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS DE GALICIA, S.L.; EXCAVE2000 SL; SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L; EXCAVACIONES GONI, S.L.; Excavaciones y Proyectos Galicia S.L.; SERVICIOS Y MAQUINARIA SEYMASA S.L
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación24/04/2024
- Fin de presentación de ofertas11/03/2024
- Adjudicación22/04/2024
Documentos y pliegos
Los pliegos se publican en el enlace oficial de la licitación.
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (352 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 16.3%)
Quién suele ganar contratos así
| U27577493Valencia/València | 1,5 M€ |
| MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SLUA Coruña | 1,5 M€ |
| SEPISUR XXI S.L.Sevilla | 1,4 M€ |
| ACTIVIDADESValencia/València | 1,3 M€ |
| Excavacions J.Peraferrer S.L.Cataluña | 1,0 M€ |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTES ENDRINA, S.L.Sevilla | 946.000 € |
| MAQUINARIAS J.A. CANO, S.L.Sevilla | 873.000 € |
| JOSE IGNACIO ALONSO LLANOSLeón | 772.000 € |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector fragmentado: 352 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 5.2% (rango 0.6%–13.4%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA).
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 2.686.720 €.
¿En qué estado se encuentra la licitación?
El contrato ya ha sido adjudicado a EXCAVACIONES MANUEL ALVAREZ CASADO SL; EXTRANOR OURENSE SL; excavaciones vide s.l.; BENITO BASTOS SA; Ramón Goas Fernández; AMITRANSGAL S.L.; EXPLOTACIONS MEDIOAMBIENTAIS, S.L.U.; Desmaco slu; AGRO ESTEVEZ SL; Forward obras y medioambiente, S.L.U.; EXCAVACIONES J.CARREIRA, S.L.; excavaciones sabino s.l; APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS DE GALICIA, S.L.; EXCAVE2000 SL; SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L; EXCAVACIONES GONI, S.L.; Excavaciones y Proyectos Galicia S.L.; SERVICIOS Y MAQUINARIA SEYMASA S.L.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de obras en A Limia (Ourense), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.», clasificado bajo el código CPV 45500000.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
- Suministro a pie de obra de solería y aplacado de granito para la obra de Terminación del Nuevo Centro de Salud de Villanueva de Córdoba (Córdoba).
- Contrato derivado del "Acuerdo Marco para alquiler de maquinaria de obra civil, agrícola y forestal, y camiones para obras de construcción y demolición, dotada de operario, para las actuaciones del ámbito territorial de la Gerencia provincial de Tragsa en Sevilla, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NEXTGENERATION EU.
- Contrato derivado del "Acuerdo Marco para alquiler de maquinaria de obra civil, agrícola y forestal, y camiones para obras de construcción y demolición, dotada de operario, para las actuaciones del ámbito territorial de la Gerencia provincial de Tragsa en Sevilla, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NEXTGENERATION EU.
- Contrato derivado del TSA0080462 Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de obras en Cantabria durante 2025-2026.
- Contrato derivado del TSA0082348 Acuerdos Marco para el suministro de hormigón fabricado en central a obras de Tragsa en la Provincia de A Coruña, financiadas con fondos europeos (PRTR, FEADER o cualquier financiación europea).
- UT2 Contrato derivado de Acuerdo Marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de Murcia durante los años 2026-2028.