Provisión de energía eléctrica en el centro de telecomunicaciones de S’Enclusa (Ferreries - Menorca) a través de grupos electrógenos proporcionados por el contratista.
Dirección General de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones convoca el contrato público «Provisión de energía eléctrica en el centro de telecomunicaciones de S’Enclusa (Ferreries - Menorca) a través de grupos electrógenos proporcionados por el contratista.» en Menorca. El presupuesto base de licitación es de 188.688 €. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 23/07/2026.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 45315300. Consulta los pliegos, los requisitos de solvencia y los plazos, y prepara tu oferta con LicitaPilot.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 45315600.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Dirección General de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones
- Ubicación
- Menorca, Illes Balears
- Presupuesto base
- 188.688 €
- Fin de plazo
- 23/07/2026
- CPV
- 45315600
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación07/07/2026
- Fin de presentación de ofertas23/07/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (332 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 41.3%)
Quién suele ganar contratos así
| UTE ARQU E INSTALAC ZTTT SAGRERABarcelona | 19,8 M€ |
| Alstom Transporte, S.A.U.ESPAÑA | 16,3 M€ |
| UTE CISER OBRAS Y SERVICIOS SL-LANTANIA SAUTenerife | 14,6 M€ |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.Madrid | 10,1 M€ |
| UTE NOKIA-TRADIA | 8,5 M€ |
| 288284 | 8,5 M€ |
| ELECTRONIC TRAFIC SAMadrid | 5,2 M€ |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U.Madrid | 5,1 M€ |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector fragmentado: 332 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 5.2% (rango 0.6%–13.4%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Dirección General de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 188.688 €.
¿Hasta cuándo se pueden presentar ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 23/07/2026.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Provisión de energía eléctrica en el centro de telecomunicaciones de S’Enclusa (Ferreries - Menorca) a través de grupos electrógenos proporcionados por el contratista.», clasificado bajo el código CPV 45315300.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Dirección General de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones
- Suministro de 50 monitores con extras (AM 2/2023)
- Suministro de 50 ordenadores de sobremesa superior, 50 licencias y 50 garantias adicionales (AM 2/2023)
- Renovación de la cobertura técnica oficial y garantía extendida de hardware y software de fabricante (DELL) para el sistema Data Domain de la plataforma centralizada de almacenamiento de copias de seguridad de IB Digital
- Servicio de desarrollo, soporte, mantenimiento y migración de una aplicación de Registro de Servicios de Comunicación Audiovisual para el Gobierno de las Illes Balears (RESCAIB)
- Prórroga del contrato de servicios de transporte de datos entre enplazamientos predeterminados (exp de contratación MAJ 10/2025- CONTR 2026 9264)
- Prórroga de servicios de ingeniaria para el diseño, legalización y dirección de obra de infraestructuras de telecomunicaciones LOTE 1 Ibiza y Formentera.