Contrato de servicios para la Dirección de obra y la Dirección de ejecución de obra de un edificio industrializado en madera, de viviendas, garajes y trasteros, con protección pública en alquiler en la parcela sita en la calle Diego Salmerón, nª 4 de Alcobendas (Madrid)
El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas ha publicado la licitación «Contrato de servicios para la Dirección de obra y la Dirección de ejecución de obra de un edificio industrializado en madera, de viviendas, garajes y trasteros, con protección pública en alquiler en la parcela sita en la calle Diego Salmerón, nª 4 de Alcobendas (Madrid)» en Madrid. El presupuesto base de licitación es de 179.991 €. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 03/12/2026.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 71200000. Puedes consultar el pliego y la documentación oficial y preparar tu candidatura con la ayuda de LicitaPilot.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 71200000.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas
- Ubicación
- Madrid, Comunidad de Madrid
- Presupuesto base
- 179.991 €
- Fin de plazo
- 03/12/2026
- CPV
- 71200000
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación09/11/2026
- Fin de presentación de ofertas03/12/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (128 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 73%)
Quién suele ganar contratos así
| CONSTRUCCIONES P. SANCHEZ RODRIGUEZ S.LZamora | 4,7 M€ |
| BIC Restauración y Conservación SLCastilla y León | 4,6 M€ |
| IPYDO-LAQUANT, UTEAlicante/Alacant | 1,3 M€ |
| UTE VIRAI PSP LNGZamora | 655.000 € |
| UTE SAMPEDRO-CUENCAAsturias | 236.000 € |
| JAVIER COUTO GRANJAPontevedra | 198.000 € |
| Francisco Javier Terrados CepedaSevilla | 190.000 € |
| DON ADOLFO MALDONADO MARTÍN Y “TRASDÓS TÉCNICAS Y ARQUITECTURAS DE CUENCA, S.L.P.” UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO, abreviadamente «UTE MALDONADO-TRASDÓS VALLECAS 71»Madrid | 166.000 € |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- Margen de plazo: quedan 22 días para preparar una propuesta sólida.
- Sector concentrado: los 5 mayores adjudicatarios copan el 73.0% del importe. Diferénciate en calidad o especialización.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 12.1% (rango 0.0%–25.0%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 179.991 €.
¿Hasta cuándo se pueden presentar ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 03/12/2026.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Contrato de servicios para la Dirección de obra y la Dirección de ejecución de obra de un edificio industrializado en madera, de viviendas, garajes y trasteros, con protección pública en alquiler en la parcela sita en la calle Diego Salmerón, nª 4 de Alcobendas (Madrid)», clasificado bajo el código CPV 71200000.
Guías para presentarte a esta licitación
Licitaciones abiertas parecidas
3 licitaciones abiertas parecidas en Madrid · CPV 7120
- Investigación, redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio y coordinación de seguridad y salud y dirección de obra y de ejecución de las obras de consolidación y restauración de vivienda tradicional en Jarque de Moncayo (Zaragoza)Junta de Contratación del Ministerio de Cultura · Hasta 16/11/202680.460 €
- Servicios de redacción de los proyectos y de la dirección de obra y dirección de ejecución de obra de la Nueva sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda en Vicálvaro, MadridFábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda · Hasta 16/11/202611.238.750 €
- Concurso de proyectos con intervención de jurado para la contratación de los "Servicios de redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de restauración del edificio principal, rehabilitación de edificaciones complementarias, y jardín en la parcela del "Edificio Malvaloca" de Collado Villalba"Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Villalba · Hasta 24/11/202624.000 €
Otras licitaciones de Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas
- Contrato sujeto a regulación armonizada de obras de edificación de 41 viviendas, 41 garajes y 41 trasteros con protección pública en alquiler, en la parcela sita en la calle Marqués de la Valdavia nº 47 de Alcobendas (Madrid).
- Obras para la terminación de la edificación de 39 viviendas con protección pública en alquiler, 42 garajes, 39 trasteros y 2 locales comerciales en la calle Velarde 19 de Alcobendas (Madrid)
- Redacción del proyecto básico, del proyecto de ejecución, la redacción del plan de seguridad y salud y la ejecución de obra para la construcción de una promoción de viviendas de protección pública, en régimen de alquiler, de alta eficiencia energética con sistemas industrializados y madera, en la parcela sita en la calle Diego Salmerón, nº 4 de Alcobendas (Madrid)
- Contrato de obras de edificación de 36 alojamientos dotacionales, 36 garajes y 36 trasteros en la parcela dotacional 7.2.2.a del Plan Parcial Valdelasfuentes de Alcobendas (Madrid)
- Contrato sujeto a regulación armonizada de las obras de edificación de 41 viviendas, 41 garajes y 41 trasteros con protección pública en alquiler, en la parcela sita en la calle Marqués de la Valdavia nº 47 de Alcobendas (Madrid)