Contrato de obras consistente en rehabilitación edificatoria y reurbanización del entorno Safor NextGeneration . LOTE 1: Rehabilitación Edificatoria Grupo Safor - LOTE 2: Reurbanización y modificación de instalaciones existentes calle afectas al Grupo Safor
El Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía ha publicado la licitación «Contrato de obras consistente en rehabilitación edificatoria y reurbanización del entorno Safor NextGeneration . LOTE 1: Rehabilitación Edificatoria Grupo Safor - LOTE 2: Reurbanización y modificación de instalaciones existentes calle afectas al Grupo Safor» en Valencia/València. El presupuesto base de licitación es de 3.634.229 €. El contrato ha sido adjudicado a CALALLARGA S.L., por un importe de 138.400 €.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 45261420. Puedes consultar el detalle y la documentación de este contrato en la fuente oficial.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 45261420.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
- Ubicación
- Valencia/València, Comunitat Valenciana
- Presupuesto base
- 3.634.229 €
- Fin de plazo
- 08/08/2025
- CPV
- 45261420
- Adjudicatario
- CALALLARGA S.L. · 138.400 €
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación23/10/2025
- Fin de presentación de ofertas08/08/2025
- Adjudicación17/09/2025
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (541 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 47.2%)
Quién suele ganar contratos así
| Constructora San Jose, S. A.Madrid | 99,1 M€ |
| Seranco SAMadrid | 4,7 M€ |
| RIPALIA EMPRESA CONSTRUCTORA SLSalamanca | 4,7 M€ |
| EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.ASevilla | 3,7 M€ |
| ELECTRONIC TRAFIC, S.A.Valencia/València | 3,2 M€ |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.Madrid | 3,2 M€ |
| ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.Granada | 3,0 M€ |
| GRATEC,S.A.U.Gran Canaria | 2,7 M€ |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- El plazo de presentación ya ha finalizado.
- Sector fragmentado: 541 adjudicatarios distintos, sin un dominador claro.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 5.0% (rango 0.5%–13.0%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 3.634.229 €.
¿En qué estado se encuentra la licitación?
El contrato ya ha sido adjudicado a CALALLARGA S.L..
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Contrato de obras consistente en rehabilitación edificatoria y reurbanización del entorno Safor NextGeneration . LOTE 1: Rehabilitación Edificatoria Grupo Safor - LOTE 2: Reurbanización y modificación de instalaciones existentes calle afectas al Grupo Safor», clasificado bajo el código CPV 45261420.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
- Contrato de obras consistente en la ejecución del proyecto actualizado de actuaciones en el CEIP Mondúber, derivado de la modificación de la delegación de competencias_ EDIFICANT.
- Contrato derivado del SDA-002/2025 de servicios consistente en la organización y desarrollo de la celebración del Dia de les Biblioteques concierto Canta Canalla, Plaza Rei Jaume I.
- Contrato de servicios consistente en la realización de la organización y ejecución del Forum Jove. Prórroga primera.
- Contrato de servicios para la redacción del proyecto y dirección de las obras de mejora del parc Ausiàs March. Adjudicació directa ganador concurso de ideas (CONT-067/2024).
- Contrato de servicios para la elaboración del proyecto de ejecución de un bloque residencial con 6 VPP en parcela situada en Avda. de Benirredrà 8 de Gandia.
- Contrato privado consistente en actuación musical del grupo LA BRESH en Gandia.