Servicio para la redacción de proyecto y dirección de obras de mejora de la eficiencia energética y condiciones de habitabilidad del CEIP Medina Elvira, encuadrado en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Atarfe, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027
Licitación pública de Alcaldía del Ayuntamiento de Atarfe: «Servicio para la redacción de proyecto y dirección de obras de mejora de la eficiencia energética y condiciones de habitabilidad del CEIP Medina Elvira, encuadrado en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Atarfe, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027» en Granada. El presupuesto base de licitación es de 8.622 €. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 13/11/2026.
Esta oportunidad se clasifica bajo el código CPV 71200000. Revisa la documentación oficial, valora si encaja con tu actividad y presenta tu oferta con LicitaPilot.
No se te escapará ninguna como esta
Te avisamos gratis por email en cuanto se publique una licitación que encaje con el CPV 71200000.
Crear alerta gratisDatos de la licitación
- Organismo
- Alcaldía del Ayuntamiento de Atarfe
- Ubicación
- Granada, Andalucía
- Presupuesto base
- 8622 €
- Fin de plazo
- 13/11/2026
- CPV
- 71200000
Estado de la tramitación
- Anuncio de licitación29/10/2026
- Fin de presentación de ofertas13/11/2026
Documentos y pliegos
Análisis de esta licitación
Desbloquea tu análisis: encaje, precio recomendado y competidores probables.
Informe de la licitación
Quién suele ganar, cómo de competido está el sector y qué vigilar. Con datos abiertos de PLACSP.
Muchas empresas compiten en este sector: prepara una oferta muy afinada. (120 adjudicatarios en el sector · top-5 concentra el 75.1%)
Quién suele ganar contratos así
| CONSTRUCCIONES P. SANCHEZ RODRIGUEZ S.LZamora | 4,7 M€ |
| BIC Restauración y Conservación SLCastilla y León | 4,6 M€ |
| IPYDO-LAQUANT, UTEAlicante/Alacant | 1,3 M€ |
| UTE VIRAI PSP LNGZamora | 655.000 € |
| UTE SAMPEDRO-CUENCAAsturias | 236.000 € |
| JAVIER COUTO GRANJAPontevedra | 198.000 € |
| Francisco Javier Terrados CepedaMadrid | 190.000 € |
| DON ADOLFO MALDONADO MARTÍN Y “TRASDÓS TÉCNICAS Y ARQUITECTURAS DE CUENCA, S.L.P.” UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO, abreviadamente «UTE MALDONADO-TRASDÓS VALLECAS 71»Madrid | 166.000 € |
Adjudicatarios recurrentes del sector CPV, por importe ganado (grafo de adjudicaciones de PLACSP).
Riesgos y oportunidades
- Margen de plazo: quedan 15 días para preparar una propuesta sólida.
- Sector concentrado: los 5 mayores adjudicatarios copan el 75.1% del importe. Diferénciate en calidad o especialización.
- La baja mediana adjudicada en el sector es del 12.5% (rango 0.0%–25.1%): úsala como referencia para tu oferta económica.
Preguntas frecuentes
¿Qué organismo convoca esta licitación?
La licitación está convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Atarfe.
¿Cuál es el presupuesto de la licitación?
El presupuesto base de licitación es de 8.622 €.
¿Hasta cuándo se pueden presentar ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 13/11/2026.
¿Qué tipo de contrato es?
Se trata de «Servicio para la redacción de proyecto y dirección de obras de mejora de la eficiencia energética y condiciones de habitabilidad del CEIP Medina Elvira, encuadrado en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Atarfe, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027», clasificado bajo el código CPV 71200000.
Guías para presentarte a esta licitación
Otras licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Atarfe
- Contratación del servicio de redacción de proyectos (básico, de ejecución y calificación ambiental), Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y Coordinación de Seguridad y Salud para la reforma integral y puesta en valor del Parque Los Olivares de Elvira
- Contrato de obras adecuación y rehabilitación zonas de agua en Parque de la Higueruela y en Parque del Ferial
- Obra y suministro para la reforma del Parque Ferial de Atarfe.
- Contrato de suministro e instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles y adecuación de espacios públicos
- Obra para la ejecución de trabajos de pintura horizontal vial.
- Suministro de software antivirus para el Ayuntamiento de Atarfe.
